Carreteras Plazo cerrado

Contrato de Obras de mejora de la Seguridad Vial en la Carretera RM-513, entre el P.K. 3+150 Y P.K. 3+830 en Barrio de San José Artesano de T.M. de Abarán

Licitación de obras de carreteras convocada por Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Abarán, con lugar de ejecución en Murcia. El presupuesto base de licitación es de 110.328 € sin impuestos y con un plazo de ejecución de 1 mes. Procedimiento: abierto simplificado. Se adjudicó el 16 Abr 2025 a CHM Obras e Infraestructuras S.A.-Padelsa Infraestructuras S.A. por 93.804 € sin impuestos, una baja del 15,0 % sobre el presupuesto.

Expediente2353/2024

EstadoResuelta

Lugar de ejecuciónMurcia

Órgano de contrataciónJunta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Abarán

PBL sin IVA110.328 €

Presupuesto con impuestos133.497 €

CPV45000000, 45316212, 45233220

ProcedimientoAbierto simplificado

Plazo de ejecución1 mes

Fin de plazo de presentaciónmartes, 18 marzo 2025 · 14:00 h

Adjudicatario

CHM Obras e Infraestructuras S.A.-Padelsa Infraestructuras S.A. · 316842 · 93.804 € sin IVA · Alicante · 16 Abr 2025

Ver en el perfil de contratante

Datos de mercado

Baja de adjudicación: 15,0 % — en línea con la mediana de 14,1 % en obras de carreteras en Murcia (216 adjudicaciones analizadas).
Tamaño: presupuesto menor que el 64 % de las licitaciones de carreteras registradas en Obracivil.com.

Cálculo propio de Obracivil.com con las adjudicaciones publicadas en PLACSP (un solo adjudicatario, bajas entre 0 y 70 %). Se actualiza cada día.

Sigue esta licitación y te avisamos si se adjudica, cambia de plazo o se anula. Probar Obracivil Pro gratis

Licitaciones abiertas parecidas

Glorieta en intersección de Avda. de Balsicas y de Murcia en Roldán.Murcia · 303.072 € · cierra el 27 Nov 2026
Ejecución de obras de Reparación de Aceras en diversas calles del municipio de AloveraGuadalajara · 79.784 € · cierra el 16 Nov 2026
Obras del plan de asfaltado 2026-2027Málaga · 5.241.573 € · cierra el 26 Nov 2026
Contrato de Obra para Renovacion y mejora de infraestructuras urbanas en distintas barriadas de LinaresJaén · 305.175 € · cierra el 21 Nov 2026
Mejora de la pavimentación en distintos puntos del término municipal de LimpiasCantabria · 192.770 € · cierra el 01 Dic 2026

Otras licitaciones de este órgano

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Abarán

Contrato de Obras para la Construcción de Escuela Infantil de Primer Ciclo en Hoya del Campo (Abarán), Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea NEXT-GENERATION EUMurcia · 479.388 € · plazo cerrado el 23 Dic 2024
Contrato de obras para la Renovación de Parques Infantiles y Zonas Deportivas en varias ubicaciones, en el municipio de Abarán (Murcia)Murcia · 74.731 € · plazo cerrado el 20 Mar 2026

Empresas de carreteras · Empresas de obra civil en Murcia · Ranking de adjudicatarias · Todas las licitaciones abiertas

Datos obtenidos automáticamente de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La información válida a efectos de licitar es la publicada en el perfil de contratante.