Movimiento de tierras Plazo cerrado

12/2025ob.- contrato de obras para demolicion vivienda edificio don carlos

Licitación de obras de movimiento de tierras convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara, con lugar de ejecución en Fuerteventura. El presupuesto base de licitación es de 54.611 € sin impuestos y con un plazo de ejecución de 2 meses. Procedimiento: abierto simplificado. Se adjudicó el 23 Dic 2025 a Rucafuer Construcciones SL por 54.611 € sin impuestos, una baja del 0,0 % sobre el presupuesto.

ExpedienteGD/2025/CBNE1866516

EstadoAdjudicada

Lugar de ejecuciónFuerteventura

Órgano de contrataciónAlcaldía del Ayuntamiento de Pájara

PBL sin IVA54.611 €

Presupuesto con impuestos58.433 €

CPV45111100

ProcedimientoAbierto simplificado

Plazo de ejecución2 meses

Fin de plazo de presentaciónmartes, 9 diciembre 2025 · 14:00 h

Adjudicatario

Rucafuer Construcciones SL · B56381775 · 54.611 € sin IVA · 23 Dic 2025

Ver en el perfil de contratante

Datos de mercado

Baja de adjudicación: 0,0 % — por debajo de la mediana de 10,4 % en obras de movimiento de tierras en España (1.980 adjudicaciones analizadas).
Tamaño: presupuesto menor que el 81 % de las licitaciones de movimiento de tierras registradas en Obracivil.com.

Cálculo propio de Obracivil.com con las adjudicaciones publicadas en PLACSP (un solo adjudicatario, bajas entre 0 y 70 %). Se actualiza cada día.

Cómo adjudica este órgano

Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara ha adjudicado 10 obras registradas en Obracivil.com con una baja mediana del (solo en Pro). Con Obracivil Pro ves sus bajas, quién gana y la baja estimada para ofertar en esta licitación, y te avisamos de cualquier cambio.

Probar 14 días gratis Informe del órgano

Licitaciones abiertas parecidas

Sustitución torres de alumbrado en Muelle Comercial y traslado de la Torre del Muelle de Cruceros (Fuerteventura).Fuerteventura · 339.316 € · cierra el 03 Dic 2026
Demolición parcial y consolidación estructural de inmueble municipal en Calle Mayor 11Huesca · 53.770 € · cierra el 16 Nov 2026
Obra de execución dun estanque naturalizado e restauración de lavadoiro en Casa Indiana. Tramitación anticipada de gasto. Procedemento suxeito á condición suspensiva da obtención dunha subvención para a execución de operacións en apoio de terceiras persoas que se tramiten ao abeiro da Intervención Leader, cofinanciadas co Feader no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 (PEPAC)A Coruña · 93.657 € · cierra el 12 Nov 2026

Otras licitaciones de este órgano

Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara

3/2024 ob obra de proyecto «proyecto de renovación de alcantarillado en calle albacora, la lajita,Canarias · 46.843 € · plazo cerrado el 13 May 2024
4/2024 ob proyecto renov. del alumbr. y mejora de las inst. eléctricas de bt cementerio morro jableCanarias · 97.033 € · plazo cerrado el 11 Jul 2024
3/2025 ob.- contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución de obra comisaría canariaFuerteventura · 568.891 € · plazo cerrado el 05 Jun 2025
5/2023ob – contrato de obras de reacondicionamiento de zona verde en la lajitaCanarias · 674.836 € · plazo cerrado el 05 Dic 2023
7/2024 ob contrato de obras para la ejecución proyecto de terrero de lucha morro jableCanarias · 349.852 € · plazo cerrado el 23 Dic 2024

Empresas de movimiento de tierras · Empresas de obra civil en Fuerteventura · Ranking de adjudicatarias · Todas las licitaciones abiertas

Datos obtenidos automáticamente de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La información válida a efectos de licitar es la publicada en el perfil de contratante.