Contrato de obras de “Actuación para Protección Frente a Escorrentía Puntual en el Sector 20 (Almería)”
Licitación de obras de saneamiento convocada por Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, con lugar de ejecución en Almería. El presupuesto base de licitación es de 76.479 € sin impuestos y con un plazo de ejecución de 2 meses. Procedimiento: abierto simplificado. Se adjudicó el 02 Oct 2025 a Joaquin Rodriguez Cañadas por 68.029 € sin impuestos, una baja del 11,0 % sobre el presupuesto.
Adjudicatario
- Joaquin Rodriguez Cañadas · 34838643Z · 68.029 € sin IVA · Almeria · 02 Oct 2025
Ver en el perfil de contratante
Datos de mercado
- Baja de adjudicación: 11,0 % — en línea con la mediana de 10,6 % en obras de saneamiento en Almería (38 adjudicaciones analizadas).
- Tamaño: presupuesto menor que el 76 % de las licitaciones de saneamiento registradas en Obracivil.com.
Cálculo propio de Obracivil.com con las adjudicaciones publicadas en PLACSP (un solo adjudicatario, bajas entre 0 y 70 %). Se actualiza cada día.
Cómo adjudica este órgano
Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado 11 obras registradas en Obracivil.com con una baja mediana del (solo en Pro). Con Obracivil Pro ves sus bajas, quién gana y la baja estimada para ofertar en esta licitación, y te avisamos de cualquier cambio.
Probar 14 días gratis Informe del órganoLicitaciones abiertas parecidas
- Construcción De Local Para Farmacia En Benizalón 48PPOS24-27BIIAlmería · 185.950 € · cierra el 28 Sep 2027
- Contratación de las obras y puesta en marcha de actuaciones incluidas en los programas de depuración, infraestructuras hidráulicas y eficiencia y digitalización de redes de abastecimiento en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora cofinanciado por el Programa Operativo FEDER 2021-2027Castilla y León · 24.236.433 € · cierra el 09 Nov 2026
- Sistema Dinámico de Adquisición para la para la contratación de la Rehabilitación/renovación mediante tecnología sin apertura de zanja del Plan de renovación de redes de la ciudad de Málaga para grandes diámetros de saneamiento (Ø> 600 mm), abastecimiento y otros sistemas alternativos.Málaga · 10.000.000 € · cierra el 05 Dic 2030
- Obras de reforma de la EDAR de Jalance (Valencia).Valencia/València · 1.820.094 € · cierra el 04 Nov 2026
Otras licitaciones de este órgano
Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
- Contrato de obras en el ejercicio de EJECUCIONES SUBSIDIARIAS en materia de restauración de la legalidad urbanística, órdenes de ejecución por motivo de seguridad y salubridad y demoliciones de edificios declarados en estado ruinoso y cualesquiera otras obras que tengan fundamento en el cumplimiento de la orden de ejecución.Almería · 123.967 € · plazo cerrado el 03 May 2024
- Contrato de obras de Sala de Proyección para Producción de Video y Audio en Casa del Cine, AlmeríaAlmería · 264.750 € · plazo cerrado el 24 Feb 2025
- Contratación de las obras contempladas en el Proyecto de «Urbanización de la Plaza de la Constitución (Almería)»Almería · 2.110.571 € · plazo cerrado el 06 May 2024
- Contrato de obras de “Refuerzo de alumbrado en pasos de peatones en urbanización El Toyo-I (Almería)»Almería · 86.692 € · plazo cerrado el 26 Mar 2025
- Contrato de Obras contempladas en el Proyecto básico y ejecución de «Reforma y Ampliación del Centro Municipal de Acogida (Almería)”Almería · 1.186.805 € · plazo cerrado el 06 Ago 2025
Empresas de saneamiento · Empresas de obra civil en Almería · Ranking de adjudicatarias · Todas las licitaciones abiertas
Datos obtenidos automáticamente de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La información válida a efectos de licitar es la publicada en el perfil de contratante.