El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras necesarias para la finalización de los acabados interiores del centro expositivo municipal y la urbanización exterior del recinto en el que se ubica, situado en el término municipal de Las Valeras, con la finalidad de completar su adecuación funcional y posibilitar su efectiva puesta en uso como equipamiento público.
Licitación de obras de edificación convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Las Valeras, con lugar de ejecución en Cuenca. El presupuesto base de licitación es de 131.746 € sin impuestos y con un plazo de ejecución de 1 mes. Procedimiento: abierto simplificado. Se adjudicó el 09 Feb 2026 a Construcciones Aurofran, S.L. por 131.508 € sin impuestos, una baja del 0,2 % sobre el presupuesto.
Adjudicatarios
- Construcciones Aurofran, S.L. · B16155517 · 39.232 € sin IVA · 09 Feb 2026
- Construcciones Aurofran, S.L. · B16155517 · 58.500 € sin IVA · 09 Feb 2026
- Construcciones Aurofran, S.L. · B16155517 · 33.776 € sin IVA · 09 Feb 2026
Ver en el perfil de contratante
Datos de mercado
- Baja de adjudicación: 0,2 % — por debajo de la mediana de 6,9 % en obras de edificación en Cuenca (127 adjudicaciones analizadas).
- Tamaño: presupuesto menor que el 57 % de las licitaciones de edificación registradas en Obracivil.com.
Cálculo propio de Obracivil.com con las adjudicaciones publicadas en PLACSP (un solo adjudicatario, bajas entre 0 y 70 %). Se actualiza cada día.
Cómo adjudica este órgano
Alcaldía del Ayuntamiento de Las Valeras ha adjudicado 6 obras registradas en Obracivil.com con una baja mediana del (solo en Pro). Con Obracivil Pro ves sus bajas, quién gana y la baja estimada para ofertar en esta licitación, y te avisamos de cualquier cambio.
Probar 14 días gratis Informe del órganoLicitaciones abiertas parecidas
- Ejecución de las obras recogidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de Acondicionamiento de edificio entre medianeras, redactado por Paralex Arquitectura S.L.Cuenca · 64.876 € · cierra el 06 Nov 2026
- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación, mantenimiento y mejora de la eficiencia energética del polideportivo municipal Darío Gómez Gil contenidas en el Proyecto técnico, redactado por el arquitecto Gonzalo Latorre, de acuerdo al mismo y a las determinaciones contenidas en este pliego y en el de prescripciones técnicas.La Rioja · 50.046 € · cierra el 05 Nov 2026
- Ejecución de Edificio social en la localidad de La Tuda, anejo de PereruelaZamora · 96.955 € · cierra el 11 Nov 2026
- Ampliación de las instalaciones deportivas en complejo municipal con edificio para gimnasio en el municipio de Baños de Río Tobía (La Rioja)La Rioja · 427.302 € · cierra el 02 Nov 2026
- Redacción del proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa para la construcción por procedimientos industrializados promovidas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en Silla y Carcaixent.Valencia/València · 21.241.200 € · cierra el 19 Nov 2026
Otras licitaciones de este órgano
Alcaldía del Ayuntamiento de Las Valeras
- contrato de obras por procedimiento abierto simplificado de instalación de autoconsumo colectivo con almacenamiento en el municipio de las Valeras en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.Cuenca · 228.162 € · plazo cerrado el 17 Jun 2025
- Contrato de obras por procedimiento abierto simplificado de peatonalización y carril bici para el municipio de Las Valeras en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Cuenca · 377.063 € · plazo cerrado el 17 Jun 2025
- Contrato de obras por procedimiento abierto simplificado de instalación de dos puntos de recarga para el municipio de Las Valeras en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Cuenca · 30.945 € · plazo cerrado el 17 Jun 2025
- Contrato De Obras Por Procedimiento Negociado Sin Publicidad De Rehabilitación Energética E Instalación De Climatización En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación Y Resiliencia Derivado De Procedimiento Abierto Simplicado DesiertoCuenca · 35.618 €
- Contrato de obras de acondicionamiento de local existente para su adecuación como sala de formación y almacén anexo en Las Valeras (Cuenca) por procedimiento abierto simplificado.Cuenca · 65.746 € · plazo cerrado el 25 Ene 2026
Empresas de edificación · Empresas de obra civil en Cuenca · Ranking de adjudicatarias · Todas las licitaciones abiertas
Datos obtenidos automáticamente de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La información válida a efectos de licitar es la publicada en el perfil de contratante.